449262 / 2013-11-05 - Inny: ponad 50% wartości zamówienia jest finansowane z środków publicznych / Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. (Odrzechowa)
Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn
Opis zamówienia
Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji w Odrzechowej
w tym:
- Roboty ziemne
- Fundamenty i ściany fundamentowe
- Posadzka
- Konstrukcja stalowa ocynkowana
- Pokrycie dachu i obudowa ścian
- WC dla niepełnosprawnych i inst elekt
Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa
w tym:
- Dach
- Roboty murowe
- Remont tynków zewnętrzne i wymiana stolarki
- Tynki wewnętrzne
- Remont posadzki
- Boksy
- Instalacja wod- kan i elekt i wygrodzenia
- Remont pomieszczeń bazy noclegowej
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 449262
Data publikacji: 2013-11-05
Nazwa:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Ulica: Odrzechowa 1
Numer domu: 1
Miejscowość: Odrzechowa
Kod pocztowy: 38-530
Województwo / kraj: podkarpackie
Numer telefonu: 13 467 11 72
Numer faxu: 13 467 15 15
Regon: 37076308500000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego:
Inny: ponad 50% wartości zamówienia jest finansowane z środków publicznych
Inny rodzaj zamawiającego:
ponad 50% wartości zamówienia jest finansowane z środków publicznych
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji w Odrzechowej
w tym:
- Roboty ziemne
- Fundamenty i ściany fundamentowe
- Posadzka
- Konstrukcja stalowa ocynkowana
- Pokrycie dachu i obudowa ścian
- WC dla niepełnosprawnych i inst elekt
Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa
w tym:
- Dach
- Roboty murowe
- Remont tynków zewnętrzne i wymiana stolarki
- Tynki wewnętrzne
- Remont posadzki
- Boksy
- Instalacja wod- kan i elekt i wygrodzenia
- Remont pomieszczeń bazy noclegowej
Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 454533007
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji w Odrzechowej
w tym:
- Roboty ziemne
- Fundamenty i ściany fundamentowe
- Posadzka
- Konstrukcja stalowa ocynkowana
- Pokrycie dachu i obudowa ścian
- WC dla niepełnosprawnych i inst elekt
Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa
w tym:
- Dach
- Roboty murowe
- Remont tynków zewnętrzne i wymiana stolarki
- Tynki wewnętrzne
- Remont posadzki
- Boksy
- Instalacja wod- kan i elekt i wygrodzenia
- Remont pomieszczeń bazy noclegowej
Czas: D
Data zakończenia: 30/09/2014
Informacja na temat wadium: występuje, 20 000.00PLN
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- wykonanie min. dwóch podobnych zadań z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wartość wykonanego jednego zamówienia - nie mniejsza niż 500 000,00 zł.
Potencjał techniczny:
udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, min.:
- samochód samowyładowczy o ładowności min. 8 ton - min. 1 szt.
- koparko - ładowarka - min. 1 szt.
- spycharka 75 km - mini 1 szt.-
- betoniarka - min. 2 szt.
- rusztowanie - min. 2 kpl.
- wyciąg (żurawik) z napędem elektrycznym 0.5 t - min. 1 kpl.
- walec drogowy 15 t - min. 1 szt.
- zagęszczarka mechaniczna - min. 1 szt.
- agregat prądotwórczy - min. 1 sz
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:
Stanowisko - Kierownik budowy, całkowite doświadczenie min. 10 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Uwaga! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień
Sytuacja ekonomiczna:
posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w przypadku podania przez Wykonawców polisy w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN.
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 2: Tak
Oświadczenie nr 6: Tak
Oświadczenie nr 9: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie nr 12: Tak
Oświadczenie nr 13: Tak
Oświadczenie nr 15: Tak
Oświadczenie nr 16: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.Uzasadniona zmiana terminów realizacji przedmiotu niniejszej umowy, możliwa będzie w następujących przypadkach:
1) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy;
2) niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. opady deszczu - powodzie i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy;
3) działanie siły wyższej;
4) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
5) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
6) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
7) okoliczności powodujące zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego lub płatności);
8) wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w przedmiocie umowy (np. zmiana technologii, zmiana materiału);
9) wystąpienie konieczności zmniejszenia wartości robót z tytułu dokonania potrąceń za wady trwałe;
10) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu;
11) czas, w którym trwają te zdarzenia będzie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie prac. Gdyby okres ten wynosił więcej niż 3 miesiące, obie strony ustalą nowe warunki współpracy. Ta ze stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą ze stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń, a gdy działanie siły wyższej ustaje, druga ze stron powinna zostać powiadomienia o tym bez zwłoki;
12) niedopełnienie obowiązku powiadomienia powoduje utratę prawa powoływania się na okoliczności zaistnienia siły wyższej.
Kod kryterium cenowe: A
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn - Sekretariat Zakładu
Data składania wniosków, ofert: 21/11/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 14:00
Miejsce składania:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn - Sekretariat Zakładu
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Informacje dodatkowe:
E. F. R. R. PL-SK 2007-2013 Partnerstwo dla wspólnego rozwoju
Czy unieważnienie postępowania: Tak
Podobne przetargi
139422 / 2012-04-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jodłowa - Jodłowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa obiektu szatni przy boisku sportowym wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 1569 w Jodłowej - etap II.
61086 / 2013-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Radymno - Radymno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kanalizacji sanitarnej Miasta Radymno - ciÄ…g kanalizacyjny D
413078 / 2013-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jarosław - Jarosław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
WYKONANIE KONSERWACJI ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY JAROSÅAW
102523 / 2012-05-09 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu
126221 / 2013-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna Szkoła - Szkoła Podstawowa Nr 6
98433 / 2010-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych sieci dróg powiatowych powiatu przemyskiego - zadania nr 1 i 2
247948 / 2008-11-19 - Inny: przedsiębiorstwo państwowe
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja holu UP Rzeszów 2 przy ul. Asnyka 9 w Rzeszowie
159235 / 2014-07-22 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Radomyśl Wielki - Radomyśl Wielki (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa boiska ze sprzętem rehabilitacyjnym w Janowcu
156546 / 2015-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Iwierzyce - Iwierzyce (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zmiana formy architekt. dachu na budynku szkoły z salą gimnast.oraz budynku harcówki-polegająca na zmianie dachów jednospad. na wielospadowy na budynku szkoły z salą gimnastyczną oraz czterospadowy na budynku harcówki-i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej polegająca na rozłączeniu z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączeniu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz likwidacja odcinka kanalizacji sanitarnej, a także termo-modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej wraz z budową instalacji odgromowej na ww.budynku na działce nr ewid.593 w Iwierzy
190624 / 2014-06-05 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przecław - Przecław (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzemieniu.
322864 / 2011-10-06 - Inny: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Lubaczów - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja zbiorników przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Lubaczów.
351172 / 2009-10-08 - Podmiot prawa publicznego
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budynek garażowo-gospodarczy z przyłączem energetycznym
przy ul. Cienistej 3 w Rzeszowie
238732 / 2014-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa pawilonu żużlowo-tenisowego przy ul. Legionów w Krośnie
136826 / 2013-04-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Baranów Sandomierski - Baranów Sandomierski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zagospodarowanie terenu pomiędzy wałami rzeki Babulówki i ul. Mickiewicza. Modernizacja placu targowego na Jarmark Staropolski - dla ekspozycji kultury Lasowiackiej. Remont zabytkowej kapliczki przy trzecim stawie.
174291 / 2012-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
MZS Nr 3 - izolacja fundamentów wraz z odwodnieniem
232666 / 2011-08-05 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
Sąd Okręgowy w Przemyślu - Przemyśl (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu części ogrodzenia budynku Sądu Okręgowego w Przemyślu przy ul. Konarskiego 6
496148 / 2012-12-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Brzostek - Brzostek (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika jako rozbudowę istniejącego budynku szkoły wraz z zapleczem socjalno-szatniowym przy Gimnazjum w Brzostku z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi: komunikacji, infrastruktury i terenowych urządzeń sportowych oraz rozbiórkę tymczasowego budynku garażowego na działkach nr ewid. 770/2 i 770/4 położonych w miejscowości Brzostek, obr. 1 BrzostekII ETAP ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
839 / 2011-01-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Jodłowa - Jodłowa (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i remont pomieszczeń budynku Nr 5 Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej (modernizacja - etap I Parter)
224822 / 2009-07-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Miasto Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOÅU SZKÓŠOGÓLNOKSZTAÅCÄ„CYCH NR 1
NA ÅšRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB NIEPEÅNOSPRAWNYCH
287240 / 2014-08-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Osiek Jasielski - Osiek Jasielski (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Załężu - I etap
96201 / 2015-06-30 - Administracja samorzÄ…dowa
Miasto Jasło - Jasło (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza w Jaśle.
78197 / 2013-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Dukla - Dukla (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa Domu Ludowego w miejscowości Nowa Wieś w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00410-6930-UM0930003/13 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013
277533 / 2011-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Leśna w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
REMONT BUDYNKÓW BLOKÓW MIESZKALNYCH LEÅšNA 1,2,3,4,5,6,7,8 i ÅYSOGÓRSKA 9,11
66324 / 2016-03-23 - Inny: szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie
252048 / 2015-09-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Nowy Żmigród - Nowy Żmigród (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa hali sportowej 24x44 przy Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
284826 / 2012-08-03 - Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Rudnik - Rudnik nad Sanem (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont dróg leśnych na Obrębie Nisko